Облицовочный камень для лестниц общественных зданий: перевозка, хранение и ответственное хранение

Ступени, подступенки и площадочные плиты для лестниц театра, школы, вокзала или административного здания изготавливают под размер конкретного марша. Если такая плита раскололась в кузове или лежала на стройплощадке без укрытия и потеряла кромку, заменить её быстро нельзя: нужен тот же камень, та же обработка и время на изготовление. Поэтому споры здесь касаются не столько качества камня, сколько того, кто отвечает за повреждение в пути и на складе. Первое действие получателя — принять груз с осмотром, а каждое повреждение записать в транспортную накладную и в акт до того, как водитель уедет.

В цепочке обычно три-четыре участника: поставщик камня, перевозчик, генподрядчик, который принимает материал на площадке, и субподрядчик по облицовке. Ответственность каждого определяют договор поставки, договор перевозки, договор хранения или условия подряда о сохранности материалов. От того, в какой момент на какой стороне был риск, зависит, к кому предъявлять требование.

Когда риск повреждения переходит на покупателя

Обязанность продавца передать товар считается исполненной в момент, определённый статьёй 458 ГК РФ: при доставке — когда товар вручён покупателю, а если доставка не предусмотрена — когда товар сдан перевозчику для доставки покупателю. Риск случайной гибели или повреждения переходит на покупателя с этого момента, когда стороны не договорились по-другому (статья 459 ГК РФ).

На практике это значит, что при самовывозе или отправке транспортной компанией за поставщиком повреждение в пути становится проблемой покупателя и решается с перевозчиком. Если же договор поставки предусматривает доставку силами поставщика до объекта, требования о расколотых ступенях предъявляют поставщику. Это условие стоит читать до отгрузки, а не после.

Упаковка и маркировка ступеней

Продавец обязан передать товар в таре или упаковке, обычной для такого товара, а если её нет — способом, обеспечивающим сохранность при обычных условиях хранения и транспортировки (статья 481 ГК РФ). Для крупных плит и ступеней в договоре полезно прямо описать упаковку: деревянная обрешётка, прокладки между полированными поверхностями, установка на ребро, крепление в кузове.

Каждую ступень маркируют номером по раскладке марша. Ступени из белого мрамора с карьера «Коелгинский» или из другого камня с выраженным рисунком подбирают по рисунку соседних плит, и потеря одной плиты ломает весь подбор. Номер на упаковке позволяет в акте точно указать, какая именно позиция повреждена.

Повреждение в пути: акт и претензия к перевозчику

Перевозчик отвечает за утрату, недостачу и повреждение груза с момента его принятия до выдачи, если не докажет, что повреждение произошло вследствие обстоятельств, которые он не мог предотвратить (статья 796 ГК РФ). За повреждение он возмещает сумму, на которую понизилась стоимость груза, а если груз восстановить нельзя — его стоимость.

Обстоятельства повреждения при автомобильной перевозке удостоверяют актом и отметкой в транспортной накладной (статья 38 Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта). В акте указывают номер позиции, характер повреждения и состояние упаковки. Если в транспортной накладной груз назван, например, гранитными плитами для облицовки ступеней с карьера «Серая гора», а маркировка совпадает со спецификацией, связь между грузом и повреждением доказать проще.

До обращения в суд претензия к перевозчику обязательна (статья 797 ГК РФ). Иск можно подать, если перевозчик отказал или не ответил в течение тридцати дней. Срок исковой давности по требованиям из перевозки — один год, и он короче общего трёхлетнего.

Выгрузка и подъём ступеней на объекте

Значительная часть сколов появляется не в дороге, а при разгрузке: плиту снимают без траверсы, ставят на угол, волоком сдвигают по неровной площадке. Погрузку и выгрузку выполняет перевозчик либо отправитель или получатель в порядке, предусмотренном договором, с соблюдением транспортных уставов (статья 791 ГК РФ). Если камень выгружали силами получателя, повреждение при выгрузке перевозчику в вину не поставят.

В договоре поставки и в заявке на перевозку стоит прямо указать, кто выгружает камень, каким механизмом и с какими приспособлениями. Если выгрузку выполняет бригада подрядчика, повреждения фиксируют до начала разгрузки, на борту машины, чтобы отделить дефекты пути от дефектов выгрузки. Для подъёма ступеней на этажи общественного здания отдельно согласуют, кто отвечает за камень на этом участке.

Хранение камня на стройплощадке

Когда поставщик доставил камень до объекта, а укладка начнётся через месяц, ступени хранятся у генподрядчика. Если материал предоставлен заказчиком, подрядчик отвечает за его несохранность (статья 714 ГК РФ). Если стороны заключили отдельный договор хранения, хранитель обязан принять все предусмотренные договором меры для сохранности вещи, а при их отсутствии — меры, соответствующие обычаям и существу обязательства (статья 891 ГК РФ).

Для камня такие меры понятны: хранение на поддонах, на ровном основании, под укрытием от воды и замораживания, без складирования других материалов сверху. Профессиональный хранитель отвечает за утрату и повреждение, если не докажет, что они произошли вследствие непреодолимой силы, свойств вещи, о которых он не знал, или умысла либо грубой неосторожности поклажедателя (статья 901 ГК РФ).

Ответственное хранение отказного товара

Если покупатель отказался принять ступени, потому что они не соответствуют спецификации, он не может просто оставить их на улице. Статья 514 ГК РФ обязывает его обеспечить сохранность товара, незамедлительно уведомить поставщика, а поставщика — вывезти товар или распорядиться им в разумный срок. Необходимые расходы покупателя на такое хранение возмещает поставщик.

В уведомлении поставщику указывают, где хранятся плиты, в каких условиях и с какой даты начисляются расходы. Если поставщик не вывозит товар, покупатель вправе реализовать его или вернуть поставщику по правилам той же статьи. Затраты на складирование подтверждают договором с площадкой или внутренними документами о выделенном месте.

Замена повреждённой ступени и расчёт убытков

Убытки по статье 15 ГК РФ включают стоимость изготовления новой ступени, её доставки, демонтажа временного покрытия и простоя бригады, если он подтверждён. С перевозчика по общему правилу взыскивают только стоимость груза или сумму её снижения, а остальные расходы — с той стороны, с которой их позволяет взыскать договор.

Сроки на объекте общественного назначения обычно жёсткие, и подрядчик может столкнуться с неустойкой заказчика за просрочку облицовки. Чтобы переложить её на виновного, нужны документы о причине задержки: дата повреждения, дата заказа замены, переписка с поставщиком о сроке изготовления.

Адвокат поможет проверить условия поставки о переходе риска и упаковке, составить акт и претензию к перевозчику, оформить ответственное хранение отказного камня и подготовить иск о взыскании убытков в арбитражном суде. Результат зависит от того, насколько полно повреждение зафиксировано в момент приёмки.

Основной канал связи с адвокатом — электронная почта sporystroitelnye@gmail.com