Лабораторные испытания бетона: значение

Лабораторные испытания бетона в строительных спорах в Москве нужны, когда стороны расходятся в главном: набрал ли бетон в конструкции проектную прочность. От ответа зависит, обязан ли заказчик принять и оплатить монолит, должен ли подрядчик усиливать или переделывать конструкцию, может ли генподрядчик переложить расходы на поставщика смеси. Прочность устанавливают двумя путями: испытанием контрольных образцов, отобранных при бетонировании, и испытанием кернов, высверленных из готовой конструкции. Протокол аккредитованной лаборатории с результатами по стандартным методикам суд рассматривает как ключевое доказательство качества.

Если заказчик заявил о низкой прочности, начните с инвентаризации документов. Нужны документы о качестве бетонной смеси от поставщика, журнал бетонных работ, акты отбора проб, протоколы испытаний кубов в возрасте 7 и 28 суток, акты освидетельствования скрытых работ. Если части документов нет, обсудите с заказчиком совместный отбор кернов в присутствии обеих сторон. Споры между организациями по московским объектам рассматривает Арбитражный суд города Москвы. Цена лабораторных испытаний складывается из числа образцов, выезда на объект, сверления и оформления протокола.

Керны из конструкций: когда сверлят и что показывают

Керн — цилиндрический образец, высверленный алмазной коронкой из фундамента, колонны, стены или плиты. Испытание кернов показывает прочность бетона именно в этой конструкции, с учётом того, как его укладывали, уплотняли и выдерживали. Методика отбора и испытания образцов из конструкций описана в ГОСТ 28570.

Когда керны незаменимы

• контрольные кубы не отбирались или протоколы их испытаний утрачены;
• стороны не доверяют результатам, полученным лабораторией подрядчика;
• неразрушающий контроль показал разброс прочности по конструкции;
• нужно установить прочность бетона в зонах с видимыми дефектами: раковинами, расслоениями, непроработанными швами;
• требуется калибровка приборов неразрушающего контроля под конкретный бетон.

Как правильно отобрать керны

Места сверления выбирают так, чтобы не перебить рабочую арматуру и не ослабить конструкцию. Перед сверлением арматуру находят прибором. Число кернов и схема их размещения определяются задачей: оценка всей конструкции требует больше образцов, чем проверка конкретной зоны. Каждый керн маркируют, фотографируют на месте отбора и описывают в акте. Отверстия после отбора заделывают безусадочным составом, и это тоже стоит согласовать заранее.

Ограничения кернов

Сверление ослабляет конструкцию, поэтому массово брать керны нельзя. Результаты по нескольким кернам распространяют на всю конструкцию с оговорками. Короткие или повреждённые образцы испытывают с поправочными коэффициентами, что расширяет поле для спора. Лаборатория должна описать в протоколе размеры, состояние торцов и способ подготовки каждого керна.

Акт совместного отбора

Отбор кернов, проведённый одной стороной без второй, почти всегда порождает спор о том, откуда взяты образцы. Надёжнее оформить совместный акт. В нём указывают дату, конструкцию, оси и отметки каждой точки сверления, номера кернов, состав присутствующих и замечания сторон. К акту прикладывают фотографии с видимой маркировкой. Образцы опечатывают и передают в лабораторию по описи. Если представитель второй стороны отказался участвовать после письменного приглашения, это фиксируется в том же акте.

Контрольные кубы: испытания образцов при бетонировании

Контрольные образцы-кубы изготавливают из той же смеси, которую укладывают в конструкцию. Их твердеют в нормальных условиях или рядом с конструкцией и испытывают на прессе в установленные сроки. Методика определения прочности по контрольным образцам изложена в ГОСТ 10180, а правила контроля и оценки прочности в целом — в ГОСТ 18105. Для облицовочной отделки стоит запросить у поставщика протоколы испытаний, и это обычная практика при покупке природного камня.

Откуда берут пробы

Пробу отбирают из миксера на месте укладки или из бетононасоса. Проба, взятая на заводе, характеризует смесь при отгрузке, но не учитывает время в пути и добавление воды на объекте. В споре о качестве конструкции более весомы образцы, изготовленные на площадке. Акт отбора проб с подписями представителей подрядчика и строительного контроля связывает образцы с конкретной захваткой.

Сроки испытаний

Проектный класс бетона по прочности обычно подтверждают в возрасте 28 суток, если проект не устанавливает иной срок. Промежуточные испытания в 3 и 7 суток помогают решить вопрос о распалубке и нагружении, но о соответствии классу они говорят лишь косвенно. Если в 28 суток прочность ниже требуемой, иногда проектировщик допускает оценку в более позднем возрасте. Такое решение нужно оформить письменно.

Бетонирование в холодный период

Зимой бетон набирает прочность медленнее и требует прогрева или противоморозных добавок. Для таких конструкций изготавливают дополнительные образцы, которые выдерживают в тех же условиях, что и конструкцию. Их испытание показывает, какую прочность бетон набрал к моменту снятия прогрева и к моменту нагружения. Если журнал прогрева не вёлся, а образцы хранились в тёплой лаборатории, их результаты почти ничего не скажут о монолите. В споре это обернётся против подрядчика, на котором лежала обязанность соблюдать технологию.

Слабые места доказательства

Кубы изготавливает сам подрядчик или его лаборатория. Заказчик может заявить, что образцы делали из лучшей части смеси или выдерживали в идеальных условиях. Если образцы твердели при нормальной температуре, а конструкция зимой на морозе, их прочность может не совпадать с прочностью монолита. Поэтому кубы хорошо работают как доказательство качества смеси, а для конструкции их часто подкрепляют кернами или неразрушающим контролем.

Аккредитация лаборатории и поверка прессов

Для суда протокол лаборатории имеет вес, когда подтверждена её компетентность. В России компетентность испытательных лабораторий подтверждается аккредитацией в национальной системе по правилам Федерального закона № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации». Сведения об аккредитованных лабораториях внесены в реестр Росаккредитации на сайте fsa.gov.ru.

Что проверить в реестре

• действует ли аттестат аккредитации на дату испытаний, а не только на сегодня;
• входят ли в область аккредитации нужные методы: испытание контрольных образцов, испытание кернов, неразрушающий контроль;
• совпадает ли адрес места осуществления деятельности с адресом, указанным в протоколе;
• не приостанавливалась ли аккредитация в период испытаний.

Требования к оборудованию

Пресс, штангенциркуль, весы и прибор поиска арматуры — средства измерений. Каждый из них должен иметь действующую поверку. Протокол обычно содержит перечень оборудования с заводскими номерами. Сведения о поверке можно сверить в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений.

Неаккредитованная лаборатория

Закон не запрещает строительной лаборатории подрядчика испытывать образцы для внутреннего контроля. Но её протоколы суд оценит критически, особенно если вторая сторона представит протоколы аккредитованной лаборатории с иными результатами. Требования к компетентности лабораторий изложены в ГОСТ ISO/IEC 17025. В спорном деле надёжнее заказать испытания у независимой аккредитованной организации, не аффилированной ни с одной из сторон.

Независимость и конфликт интересов

Аккредитация подтверждает техническую компетентность, но не беспристрастность в конкретном споре. Если лаборатория годами работает по договору с одной из сторон, оппонент заявит о её заинтересованности. Перед заказом испытаний проверьте, нет ли у лаборатории договорных связей с участниками спора, общих учредителей или руководителей. Сведения об учредителях и руководителе можно посмотреть в выписке из ЕГРЮЛ на сайте ФНС.

Что значат результаты для приёмки, оплаты и ответственности

Сам по себе протокол показывает цифры прочности. Юридическое значение им придаёт сравнение с проектом и договором. Ниже сведены типовые результаты и их последствия для сторон договора подряда.

Роль проектировщика

Отклонение прочности от класса ещё не означает, что конструкция негодна. Проект закладывает запас. Если автор проекта поверочным расчётом подтвердит несущую способность при фактической прочности, спор смещается с переделки на цену. Без такого расчёта эксперт оценивает последствия сам, и это удлиняет процесс.

Нормы ГК РФ о качестве

ГК РФ обязывает подрядчика выполнить работы в соответствии с проектом и обязательными требованиями. При недостатках заказчик вправе требовать их безвозмездного устранения, соразмерного уменьшения цены или возмещения своих расходов на устранение. Существенные и неустранимые недостатки дают заказчику право отказаться от договора и требовать убытков.

Оплата и неустойка при спорной прочности

Заказчик нередко удерживает оплату всех монолитных работ из-за претензии к одной плите. Такое удержание оправдано, только если недостаток не позволяет использовать результат. Если прочность отдельной захватки ниже класса, а остальные конструкции соответствуют проекту, подрядчик вправе требовать оплаты бесспорной части. Обратная ситуация: заказчик начисляет неустойку за просрочку сдачи, хотя приёмку задержала затянувшаяся проверка прочности. Протоколы с датами отбора и испытаний покажут, сколько времени заняла проверка и кто её затягивал.

Споры о прочности бетона между заказчиком, генподрядчиком и поставщиком

Испытания бетона нужны в разных конфигурациях спора. Важно понимать, кто против кого выступает и какую роль в этом играет протокол.

Заказчик против генподрядчика

Заказчик отказывается подписывать акты по монолитным работам, ссылаясь на заключение технадзора о низкой прочности. Генподрядчик представляет протоколы кубов с хорошими результатами. Чтобы разрешить противоречие, обычно назначают отбор кернов и неразрушающий контроль по всей конструкции. Результаты показывают, где правда, и одновременно определяют объём возможного усиления.

Генподрядчик против субподрядчика

Генподрядчик отвечает перед заказчиком за весь результат, а потом предъявляет регрессное требование монолитной субподрядной организации. Здесь значим вопрос, кто нарушил технологию: недостаточное уплотнение, ранняя распалубка, отсутствие прогрева. Сами по себе протоколы испытаний на этот вопрос не отвечают, нужны журнал бетонных работ и журнал прогрева.

Покупатель смеси против бетонного завода

Если прочность образцов, отобранных на объекте сразу после доставки, ниже марки, указанной в документе о качестве, ответственность может лежать на поставщике. Этот спор ведётся по правилам поставки. Важно, чтобы отбор пробы зафиксировал время доставки, номер накладной и отсутствие добавления воды. Пробы, взятые после того, как смесь простояла несколько часов, поставщик оспорит.

Испытания бетона в арбитражном процессе

Протоколы испытаний представляют в суд как письменные доказательства. Если стороны их оспаривают, суд назначает строительно-техническую экспертизу по правилам АПК РФ. Эксперт может использовать готовые протоколы, а может провести свой отбор кернов и неразрушающий контроль.

Подготовка вопросов эксперту

Вопросы формулируют так, чтобы ответ был измеримым. Например: какова фактическая прочность бетона фундаментной плиты в осях А–Г и соответствует ли она классу, указанному в проекте; если не соответствует, обеспечивается ли несущая способность конструкции; каковы способ и стоимость усиления. Отдельно можно спросить о причине пониженной прочности: качество смеси или нарушения при укладке и уходе.

Лаборатория эксперта

Эксперт не всегда располагает собственной лабораторией. Если он поручает испытания сторонней организации, это должно быть отражено в заключении, а аккредитация такой организации проверяется так же строго. Сторона вправе ходатайствовать о присутствии своего специалиста при отборе образцов. Это право полезно использовать: вопросы к месту сверления и маркировке проще снять на объекте, чем в заседании.

Расходы на экспертизу

Деньги на экспертизу вносит сторона, заявившая ходатайство, на депозитный счёт суда. При спорах о недостатках работ ГК РФ возлагает расходы на экспертизу на подрядчика, кроме случая, когда экспертиза не выявила нарушений договора или причинной связи между действиями подрядчика и недостатками. В итоговом решении суд распределяет судебные издержки по общим правилам АПК РФ, исходя из того, чьи требования удовлетворены. Стоимость отбора кернов, их испытаний и последующей заделки отверстий стоит заранее включить в расчёт при оценке целесообразности спора.

Оценка и оспаривание

Суд оценивает заключение вместе с остальными доказательствами. При сомнениях в методике сторона вправе заявить о вызове эксперта, представить рецензию и ходатайствовать о назначении повторной экспертизы. Разъяснения по этим вопросам содержатся в постановлении Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 № 23. Апелляцию на решения Арбитражного суда города Москвы рассматривает Девятый арбитражный апелляционный суд.

Как сохранить доказательства прочности до спора

Протоколы испытаний создаются в момент бетонирования. Позже их не воспроизвести. Поэтому порядок работы с бетоном стоит заложить в договор и соблюдать с первого дня.

Подрядчику

1. Изготавливайте контрольные образцы на площадке из каждой партии и фиксируйте отбор актом с участием строительного контроля.
2. Передавайте образцы на испытания в аккредитованную лабораторию и храните протоколы вместе с документами о качестве смеси.
3. Ведите журнал бетонных работ и журнал прогрева, особенно в холодный период.
4. При пониженных результатах сразу уведомляйте заказчика и проектировщика, а не ждите претензии.

Заказчику

1. Предусмотрите в договоре право на независимые испытания и порядок распределения их стоимости.
2. Обеспечьте присутствие технадзора при отборе проб и испытаниях.
3. Не подписывайте акты на монолитные работы без протоколов по проектному возрасту.
4. Заявляя претензию о прочности, прикладывайте протоколы и ссылки на места отбора.

Следующий шаг

Если спор о прочности уже возник, важно быстро определить, каких испытаний не хватает и кто должен их провести. Адвокат по строительным спорам изучит протоколы, документы о качестве смеси и переписку, оценит позицию и подготовит претензию, ответ на неё или ходатайство об экспертизе. Для первичной оценки пришлите договор, проект с указанием класса бетона и все протоколы испытаний.

Основной канал связи с адвокатом — электронная почта sporystroitelnye@gmail.com.